Travaux de parachèvement de bâtiment pour Alcaldía del Ayuntamiento de El Campello
Adjudiquée
- Travaux
- Alicante, ES
- 8866/2024
Montant
Appel d'offres pour Contrato de obras de arreglo de vallado y rehabilitación de la casa del guarda en Villa Marco, El Campello.
L'appel d'offres identifié avec le dossier 8866/2024 est lié au secteur Travaux. Cet appel d'offres, publié le 31 mars 2025 et mis à jour pour la dernière fois le 27 août 2025, a pour objectif Contrato de obras de arreglo de vallado y rehabilitación de la casa del guarda en Villa Marco, El Campello.. La valeur estimée du contrat est de 267 502,69 € , avec un budget hors taxes de 267 502,69 € . La modalité de procédure est Ouvert simplifié, et actuellement son statut est Adjudiquée.
Cet appel d'offres est localisé en Alicante, ES, Comunidad Valenciana, ES. La source principale de cette information est Plataforma de Contratación del Sector Público .
L'appel d'offres est classé sous plusieurs codes CPV, incluant CPV, entre autres Travaux de parachèvement de bâtiment (Aucun code: 45400000), Travaux d'équipement du bâtiment (Aucun code: 45300000), entre autres.
Alcaldía del Ayuntamiento de El Campello
Total des soumissions
624
Soumissions actives
4
Total des adjudications
597
Organisations associées
408
Critères d'attribution
Documents
Anuncio de Licitación
Pliego
Enlace descarga Documentación Técnica
Informe de Estabilidad
Guía de prácticas colusorias
Guía de Licitación electrónica
Informe de fiscalización previa
Informe Jurídico y de legalidad
Documento de aprobación del expediente
Memoria justificativa
Acuerdo de iniciación del expediente
PCAP.pdf
URL20250331112502
modelo aval y caucion.pdf
Proposicion economica y otros criterios cuantificables mediante formulas.docx
Rectificación de Anuncio de Licitación
Rectificación de Pliego
Acta 43-25 Mesa de Contratación - Apertura sobre único
Informe JurÃdico y de legalidad
Acuerdo de iniciación del expediente
Informe de fiscalización previa
GuÃa de Licitación electrónica
GuÃa de prácticas colusorias
Convocatoria Mesa de Contratación - Replanificación Apertura archivo único
Memoria justificativa
Documento de aprobación del expediente
Informe de Estabilidad
Enlace descarga Documentación Técnica
Convocatoria Mesa- Apertura archivo único
Certificado de Plicas
Acta 43-25 Mesa de Contratación - Apertura archivo único
Convocatoria Mesa de Contratación - Información a la Mesa ofertas
Acta 58-25 Mesa de Contratación - Información sobre oferta anormalmente baja
Convocatoria Mesa de Contratación - Apertura documentación justificativa oferta anormalmente baja
Acta 66-25 - Mesa de Contratación - Apertura justificación oferta presentada
Convocatoria Mesa de Contratación - Valoración y propuesta de adjudicación
Replanificación Convocatoria Mesa de Contratación - Valoración y propuesta de adjudicación
Acta 78-25 - Mesa de Contratación - Valoración archivo único y propuesta de adjudicación
Adjudicación
Convocatoria Mesa- Apertura archivo único
Convocatoria Mesa de Contratación - Replanificación Apertura archivo único
Certificado de Plicas
Acta 43-25 Mesa de Contratación - Apertura archivo único
Convocatoria Mesa de Contratación - Información a la Mesa ofertas
Acta 58-25 Mesa de Contratación - Información sobre oferta anormalmente baja
Convocatoria Mesa de Contratación - Apertura documentación justificativa oferta anormalmente baja
Acta 66-25 - Mesa de Contratación - Apertura justificación oferta presentada
Convocatoria Mesa de Contratación - Valoración y propuesta de adjudicación
Replanificación Convocatoria Mesa de Contratación - Valoración y propuesta de adjudicación
Acta 78-25 - Mesa de Contratación - Valoración archivo único y propuesta de adjudicación
Documento de Acta de Adjudicación
Localisation :
Alicante, ESStatut
AdjudiquéeProcédure
Ouvert simplifiéType de contrat
TravauxDate de publication
31 mars 2025Budget hors taxes
267 502,69 €Valeur estimée du contrat
267 502,69 €Date limite
22 avril 2025Durée du contrat
6 moisProlongation
-Garantie
Definitiva: 5%