
Colocação de coberturas metálicas para Alcaldía del Ayuntamiento de Cistierna
Publicada
- Obras
- Cistierna (León), León, ES
- 1556/2025
Valor
Licitação para O objeto do contrato é a realização da obra chamada “REFORMADA , CUBERTA YERTERRES DE RESIDENCIA PARA A 3 EDADEND EN/ SAN GUILERMO 65 DE CISTERNA-A), de acordo com o projeto técnico escrito por Vicente Río Arroyo, arquitectecte, aprovado por Resolução de Alcadia número 20256, de 18 de novembro de código CPV26100, 4526123- Collação de cobertas de dinheiro
A licitação identificada com o expediente 1556/2025 está relacionada ao setor Obras. Esta licitação, publicada em 19 de novembro de 2025 e atualizada pela última vez em 19 de novembro de 2025, tem como objetivo As obras são colocadas na Residência dos Grande Sant Guillermo I, nas ruas do mesmo nome, número 65, da localidade de Cisterna. Refere-se a cadastral 6716902UN2461N0001RK. A descrição geral das obras projetadas e, portanto, o objeto do contrato que é transmitido para este arquivo consiste na execução de actividades anteriores para a remoção dos elementos carpintaria/ceragem existentes na zona central da fachada e sua substituição para elementos construtivos que fornecem uma estante até agora confiada nos contínuos selos. Assim, depois de remover o elemento mencionado, serão preparadas as superfícies e vazias para atrair os novos elementos de construção, essencialmente carpintaria e cobertas de metal. Assim mesmo, uma sobrecoberta de metal será colocada em todos os paragens de coberta plana atual. Nas terras, o erguedor inteiro das camadas de acabamento e sua substituição por novas planícies transitáveis.. O valor estimado do contrato é de € 116.334,53 , com um orçamento sem impostos de € 116.334,53 . A modalidade de procedimento é Aberto simplificado, e atualmente seu status é Publicada.
Esta licitação está localizada em Cistierna (León), León, ES, Castilla y León, ES. A principal fonte desta informação é Plataforma de Contratación del Sector Público .
A licitação está classificada sob vários códigos CPV, incluindo CPV, entre outros Colocação de coberturas metálicas (Sem código: 45261213), Trabalhos de construção de coberturas e estruturas de fechamento, e trabalhos relacionados. (Sem código: 45261000), entre outros.
Alcaldía del Ayuntamiento de Cistierna
Total de licitações
47
Licitações ativas
1
Total de adjudicações
45
Organizações relacionadas
33
Critérios de adjudicação
Documentos
Anuncio de Licitación
Pliego
Pliego de clausulas administrativas particulares del contrato de obra 1556_2025.pdf
PByE reforma de fachada cubierta y terrazas de residencia para la Tercera edad San Guillermo I.pdf
ANEXO I DECLARACION RESPONSABLE En todo caso en el sobre unico.pdf
ANEXO II PROPOSICION ECONOMICA En todo caso en el sobre unico.pdf
ANEXO III Integracion de la solvencia Si fuera el caso por el licitador propuesto.pdf
ANEXO IV Relacion de obras ejecutadas Solo el licitador propuesto.pdf
ANEXO V Documentos de caracter confidencial Opcional.pdf
ANEXO VI Comunicacion de subcontratacion En su caso solo por el adjudicatario.pdf
Cuadro resumen de caracteristicas del contrato del contrato de obra 1556_2025.pdf
Memoria justificativa del contrato de obra 1556_2025.pdf
Resolucion 2025 0627 19 noviembre Aprobacion del expediente de contratacion de obras 1556_2025.pdf
Localização:
Cistierna (León), León, ESStatus
PublicadaProcedimento
Aberto simplificadoTipo de contrato
ObrasData de publicação
19 de novembro de 2025Orçamento sem impostos
€ 116.334,53Valor estimado do contrato
€ 116.334,53Prazo
9 de dezembro de 2025Duração do contrato
3 mesesProrrogação
-Garantia
Definitiva: 5%