Travaux de construction pour Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Benalmádena
Publié
- Travaux
- Málaga, ES
- 2025/48477N
Montant
Appel d'offres pour Contrato de Obras, comprende la ejecución de obras, conforme al Proyecto Básico y de Ejecución para la Puesta en valor del yacimiento de piletas romanas de Torremuelle, Villa Mauritana, redactado por D. Luis Gil Delgado.
L'appel d'offres identifié avec le dossier 2025/48477N est lié au secteur Travaux. Cet appel d'offres, publié le 8 octobre 2025 et mis à jour pour la dernière fois le 8 octobre 2025, a pour objectif Contrato de Obras, comprende la ejecución de obras, conforme al Proyecto Básico y de Ejecución para la Puesta en valor del yacimiento de piletas romanas de Torremuelle, Villa Mauritana, redactado por D. Luis Gil Delgado.. La valeur estimée du contrat est de 698 943,45 € , avec un budget hors taxes de 698 943,45 € . La modalité de procédure est Ouvert simplifié, et actuellement son statut est Publié.
Cet appel d'offres est localisé en Málaga, ES, Andalucía, ES. La source principale de cette information est Plataforma de Contratación del Sector Público .
L'appel d'offres est classé sous plusieurs codes CPV, incluant CPV, entre autres Travaux de construction (Aucun code: 45000000), entre autres.
Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Benalmádena
Total des soumissions
7
Soumissions actives
5
Total des adjudications
2
Organisations associées
2
Critères d'attribution
Documents
Anuncio de Licitación
Pliego
Acuerdo de iniciación del expediente
Documento de aprobación del expediente
PCAP.pdf
Proyecto_visado.pdf
2025AUT000198MA_YACIMIENTO_PILETAS_RESOLUCION_REVISADOJMT_F_.pdf
ANEXOAMEMORIAPILETASTORREMUELLEMODIFICADO_F.pdf
ANEXOAPROYECTOPRESENTACIONDEGEOTECNICO_F.pdf
AR250069_Resol_MP_F__Resolucion_favorable_Consejeria.pdf
GEOTECNICOPARTE1GT-3596_rf-1-60.pdf
GEOTECNICOPARTE2GT-3596_rf-61-120.pdf
IN250044_11IV_T_I_OA_F.pdf
IN250044_50R__OA_BCG_Torremuelle_F_.pdf
INFORME_TECNICO_OBRA_PUESTA_EN_VALOR_YACIMIENTO_PILETAS_TORREMUELLE_RGR.pdf
PLANO_17a_BASICO_Y_EJECUCION_PUESTA_EN_VALOR_DEL_YACIMIENTO_DE_TORREMUELLE.pdf
PLANODEDPHYSUPERPOSICIONDEPLATAFORMASMODIFICADO_F.pdf
PLANOSDEINTERVENCINFACTORIADESALAZONESDETORREMUELLEBENALMADENACristinaMorenoYMiguelVila3.pdf
Proyecto_visado.pdf
Proyecto_visado_10.pdf
Proyecto_visado_2.pdf
Proyecto_visado_3.pdf
Proyecto_visado_4.pdf
Proyecto_visado_5.pdf
Proyecto_visado_6.pdf
Proyecto_visado_7.pdf
Proyecto_visado_8.pdf
Proyecto_visado_9.pdf
PROYECTODEINTERVENCINFACTORIADESALAZONESDETORREMUELLEBENALMADENACristinaMorenoYMiguelVila3.pdf
Resolucion_concesion_subvencion_Junta_de_Andalucia.pdf
Localisation :
Málaga, ESStatut
PubliéProcédure
Ouvert simplifiéType de contrat
TravauxDate de publication
8 octobre 2025Budget hors taxes
698 943,45 €Valeur estimée du contrat
698 943,45 €Date limite
28 octobre 2025Durée du contrat
-Prolongation
-Garantie
Garantie requise