
Travaux de revêtement divers pour Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Mula
Publiée
- Travaux
- Murcia, ES
- CONT/0056/2025
Montant
Appel d'offres pour Obras de renovación de pavimiento y abastecimiento en Plaza de San Juan de Mula
L'appel d'offres identifié avec le dossier CONT/0056/2025 est lié au secteur Travaux. Cet appel d'offres, publié le 21 janvier 1970 et mis à jour pour la dernière fois le 21 janvier 1970, a pour objectif El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es la ejecución de las obras de renovación de pavimento y abastecimiento en Plaza de San Juan de Mula, de acuerdo con el proyecto redactado por D. León Saavedra Lucas ICCP Municipal. El contrato objeto de licitación tiene la calificación de contrato de obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.. La valeur estimée du contrat est de 80 325,00 € , avec un budget hors taxes de 80 325,00 € . La modalité de procédure est Ouvert simplifié, et actuellement son statut est Publiée.
Cet appel d'offres est localisé en Murcia, ES, Región de Murcia, ES. La source principale de cette information est Plataforma de Contratación del Sector Público .
L'appel d'offres est classé sous plusieurs codes CPV, incluant CPV, entre autres Travaux de revêtement divers (Aucun code: 45233200), Travaux d'assainissement (Aucun code: 45232410), entre autres.
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Mula
Total des soumissions
338
Soumissions actives
0
Total des adjudications
272
Organisations associées
173
Critères d'attribution
Documents
Localisation :
Murcia, ESStatut
PubliéeProcédure
Ouvert simplifiéType de contrat
TravauxDate de publication
21 janvier 1970Budget hors taxes
80 325,00 €Valeur estimée du contrat
80 325,00 €Date limite
21 janvier 1970Durée du contrat
2 moisProlongation
-Garantie
Definitiva: 5%