
Travaux de resurfaçage de chaussées pour Alcaldía del Ayuntamiento de Laxe
Publiée
- Travaux
- A Coruña, ES
- 2025/C003/000008
Montant
Appel d'offres pour Contrato de obras por procedimiento abierto para "Mejora de la senda municipal desde Santa Rosa hasta la playa de Soesto. Concello de Laxe" (subvencionado por POS+2023 de la Diputación de A Coruña).
L'appel d'offres identifié avec le dossier 2025/C003/000008 est lié au secteur Travaux. Cet appel d'offres, publié le 21 janvier 1970 et mis à jour pour la dernière fois le 21 janvier 1970, a pour objectif Contrato de obras para Mejora de la senda municipal desde Santa Rosa hasta la playa de Soesto. Concello de Laxe" (subvencionado por POS+ 2023 de la Diputación de A Coruña), debido a que la vía presenta un claro estado de deterioro del firme y de las traviesas de madera.. La valeur estimée du contrat est de 71 469,88 € , avec un budget hors taxes de 71 469,88 € . La modalité de procédure est Ouvert, et actuellement son statut est Publiée.
Cet appel d'offres est localisé en A Coruña, ES, Galicia, ES. La source principale de cette information est Plataforma de Contratación del Sector Público .
L'appel d'offres est classé sous plusieurs codes CPV, incluant CPV, entre autres Travaux de resurfaçage de chaussées (Aucun code: 45233223), entre autres.
Alcaldía del Ayuntamiento de Laxe
Total des soumissions
265
Soumissions actives
0
Total des adjudications
261
Organisations associées
146
Critères d'attribution
Documents
Anuncio de Licitación
Pliego
Memoria justificativa
Composición de la mesa de contratación
Acuerdo de iniciación del expediente
Autorización Servicio Patrimonio Natural
PCAPMelloradaSenda.pdf
PROXECTOMELLORASENDASANTAROSAASOESTO.pdf
Autorización Instituto Estudos Territorio
Autorización Servicio Urbanismo
Autorización de Augas de Galicia
Localisation :
A Coruña, ESStatut
PubliéeProcédure
OuvertType de contrat
TravauxDate de publication
21 janvier 1970Budget hors taxes
71 469,88 €Valeur estimée du contrat
71 469,88 €Date limite
21 janvier 1970Durée du contrat
3 moisProlongation
-Garantie
Definitiva: 5%