
Obras de saneamiento para Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Casares
Publicada
- Obras
- ES
- 4412/2024
Importe
Licitación de Contrato de obras para la ejecución del proyecto "Reparación colector principal calle Velázquez Casares (Málaga)"
La licitación identificada con el expediente 4412/2024 está relacionada con el sector Obras. Esta licitación, publicada el 17 de septiembre de 2025 y actualizada por última vez el 17 de septiembre de 2025, tiene como objetivo Contrato de obras para la ejecución del proyecto "Reparación colector principal calle Velázquez Casares (Málaga)". El valor estimado del contrato es de 125.178,62 € , con un presupuesto sin impuestos de 125.178,62 € . La modalidad de procedimiento es Abierto simplificado, y actualmente su estado es Publicada.
Esta licitación se localiza en ES, No especificada, ES. La fuente principal de esta información es la Plataforma de Contratación del Sector Público .
La licitación se encuentra clasificada bajo varios códigos CPV, incluyendo Obras de saneamiento (código: 45232410), Obras de alcantarillado (código: 45232400), entre otros.
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Casares
Total des soumissions
134
Soumissions actives
5
Total des adjudications
119
Organisations associées
69
Criterios de adjudicación
Documentos
ANEXO I V.pdf
ANEXO V I.pdf
ANEXO V.pdf
ANEXO I I.pdf
ANEXO I.pdf
ANEXO I I I.pdf
Pliego Administrativo.pdf
Proyecto Reparacion colector principal calle Velazquez.pdf
Composición de la mesa de contratación
Memoria justificativa
Documento de aprobación del expediente
Acuerdo de iniciación del expediente
Anuncio Previo
Anuncio de Licitación
Pliego
Composición de la mesa de contratación
Acuerdo de iniciación del expediente
Memoria justificativa
Documento de aprobación del expediente
Localización:
ESEstado
PublicadaProcedimiento
Abierto simplificadoTipo de contrato
ObrasFecha de publicación
17 de septiembre de 2025Presupuesto sin impuestos
125.178,62 €Valor estimado del contrato
125.178,62 €Fecha límite
7 de octubre de 2025Duración del contrato
-Prórroga
-Garantía
Garantía requerida