Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil para Organismo autónomo Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid
Publicada
- Obras
- Madrid, ES
- A/OBR-025694/2025
Importe
Licitación de Acuerdo Marco para la ejecución de las obras de reparación y reforma de las viviendas deshabitadas que conforman el patrimonio de la AVS para que sean aptas para su habitabilidad y puesta en servicio para su nueva adjudicación, y mejorar su eficiencia energética y reducir las emisiones de gas de efecto invernadero.
La licitación identificada con el expediente A/OBR-025694/2025 está relacionada con el sector Obras. Esta licitación, publicada el 31 de julio de 2025 y actualizada por última vez el 22 de agosto de 2025, tiene como objetivo Acuerdo Marco para la ejecución de las obras de reparación y reforma de las viviendas deshabitadas que conforman el patrimonio de la AVS para que sean aptas para su habitabilidad y puesta en servicio para su nueva adjudicación, y mejorar su eficiencia energética y reducir las emisiones de gas de efecto invernadero.. El valor estimado del contrato es de 67.150.109,56 € , con un presupuesto sin impuestos de 33.575.054,78 € . La modalidad de procedimiento es Abierto, y actualmente su estado es Publicada.
Esta licitación se localiza en Madrid, ES, Comunidad de Madrid, ES. La fuente principal de esta información es la Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid .
La licitación se encuentra clasificada bajo varios códigos CPV, incluyendo Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil (código: 45200000), entre otros.
Organismo autónomo Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid
Total des soumissions
116
Soumissions actives
3
Total des adjudications
95
Organisations associées
49
Fuentes
Documentos
Memoria justificativa del contrato (Publicado el 31 de julio del 2025 13:52)
Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 31 de julio del 2025 13:52)
Propuesta de contratación (Publicado el 31 de julio del 2025 13:52)
Memoria economica (Publicado el 31 de julio del 2025 13:52)
ANEXO IV Criterios de solvencia (Publicado el 31 de julio del 2025 13:52)
Criterios de adjudicación (Publicado el 31 de julio del 2025 13:52)
Anexo cuadro (Publicado el 31 de julio del 2025 13:53)
Anexo memoria calidades (Publicado el 31 de julio del 2025 13:53)
Anuncio de licitación (Publicado el 31 de julio del 2025 13:52)
Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 31 de julio del 2025 13:53)
Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 31 de julio del 2025 13:53)
Instrucciones cumplimentar anexo III DRM discapacidad e igualdad (Publicado el 31 de julio del 2025 13:52)
instrucciones para las UTE (Publicado el 31 de julio del 2025 13:52)
Modelo del DEUC
01-ppt.pdf
14-pca_1.pdf
ANUNCIO BOCM (Publicado el 1 de agosto del 2025 09:10)
ANUNCIO LICITACIÓN DOUE (Publicado el 1 de agosto del 2025 09:10)
Preguntas a los pliegos 05-08-2025 (Publicado el 5 de agosto del 2025 12:57)
Preguntas a los pliegos 19-08-2025 (Publicado el 19 de agosto del 2025 14:00)
Solicitud de ampliación de plazo (Publicado el 20 de agosto del 2025 12:17)
Resolución ampliación de plazo (Publicado el 20 de agosto del 2025 12:17)
Resolución ampliación de plazo (Publicado el 21 de agosto del 2025 11:11)
PDF Firmado
PDF sin firmar
XML
Localización:
Madrid, ESEstado
PublicadaProcedimiento
AbiertoTipo de contrato
ObrasFecha de publicación
31 de julio de 2025Presupuesto sin impuestos
33.575.054,78 €Valor estimado del contrato
67.150.109,56 €Fecha límite
13 de septiembre de 2025Duración del contrato
-Prórroga
-Garantía
-