
Installation d'appareils d'éclairage extérieur pour Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mojácar
Résolue
- Travaux
- Almería, Mojácar, ES
- 2920/2025
Montant
Appel d'offres pour Contrato de obras relativo a las actuaciones "medidas de adaptación y prevención al cambio climático" y "recuperación de espacios en el frente litoral" del PSTD de Mojácar.
L'appel d'offres identifié avec le dossier 2920/2025 est lié au secteur Travaux. Cet appel d'offres, publié le 21 janvier 1970 et mis à jour pour la dernière fois le 21 janvier 1970, a pour objectif contrato de obras relativo a las actuaciones "medidas de adaptación y prevención al cambio climático" y "recuperación de espacios en el frente litoral", que forman parte del plan territorial de la comunidad de andalucia 2023 al amparo de la orden de 11 de septiembre de 2023, por la que se aprueban las bases reguladoras y se efectúa la convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, a entidades locales para la ejecución de los planes de sostenibilidad turística en destino que integran el plan territorial de sostenibilidad turística de andalucía 2023, en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia (c14.i1.2), dentro del plan territorial de sostenibilidad turistica en destinos de la comunidad de andalucia 2023, en el marco del plan de recuperacion, transformacion y resiliencia, mediante procedimiento abierto simplificado.. La valeur estimée du contrat est de 957 675,53 € , avec un budget hors taxes de 957 675,53 € . La modalité de procédure est Ouvert simplifié, et actuellement son statut est Résolue.
Cet appel d'offres est localisé en Almería, Mojácar, ES, Andalucía, ES. La source principale de cette information est Plataforma de Contratación del Sector Público .
L'appel d'offres est classé sous plusieurs codes CPV, incluant CPV, entre autres Installation d'appareils d'éclairage extérieur (Aucun code: 45316100), Ouvrages de protection contre les inondations (Aucun code: 45246400), entre autres.
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mojácar
Total des soumissions
578
Soumissions actives
1
Total des adjudications
569
Organisations associées
296
Documents
Anuncio de Licitación
Pliego
PCAP.pdf
PPT.pdf
ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO LOTE 1.pdf
FRENTE LITORAL LOTE 2.pdf
Memoria justificativa
Informe de insuficiencia de medios
Acta del órgano de asistencia
Acta del órgano de asistencia
Acta del órgano de asistencia
Acta del órgano de asistencia
Acta del órgano de asistencia
Adjudicación
Memoria justificativa
Informe de insuficiencia de medios
Acta del órgano de asistencia
Acta del órgano de asistencia
Acta del órgano de asistencia
Acta del órgano de asistencia
Acta del órgano de asistencia
Documento de Acta de Adjudicación
Formalización
Localisation :
Almería, Mojácar, ESStatut
RésolueProcédure
Ouvert simplifiéType de contrat
TravauxDate de publication
21 janvier 1970Budget hors taxes
957 675,53 €Valeur estimée du contrat
957 675,53 €Date limite
21 janvier 1970Durée du contrat
5 moisProlongation
-Garantie
Definitiva: 5%