
Travaux de construction de pistes cyclables pour Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla
Résolue
- Travaux
- Sevilla, ES
- 77/2025
Montant
Appel d'offres pour Contrato de obras del Proyecto de Vía Ciclista tramo conexión de la Carretera de Su Eminencia con la Universidad Pablo de Olavide.
L'appel d'offres identifié avec le dossier 77/2025 est lié au secteur Travaux. Cet appel d'offres, publié le 23 juillet 2025 et mis à jour pour la dernière fois le 22 septembre 2025, a pour objectif Contrato de obras del Proyecto de Vía Ciclista tramo conexión de la Carretera de Su Eminencia con la Universidad Pablo de Olavide. Financiado con fondos de los Planes Next Generation UE: Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021. Componente C01, Inversión I01 PRTRMU-21-00283 del PRTR, gestionado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.. La valeur estimée du contrat est de 830 147,00 € , avec un budget hors taxes de 691 789,17 € . La modalité de procédure est Ouvert simplifié, et actuellement son statut est Résolue.
Cet appel d'offres est localisé en Sevilla, ES, Non spécifiée, ES. La source principale de cette information est Plataforma de Contratación del Sector Público .
L'appel d'offres est classé sous plusieurs codes CPV, incluant CPV, entre autres Travaux de construction de pistes cyclables (Aucun code: 45233162), entre autres.
Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla
Total des soumissions
546
Soumissions actives
5
Total des adjudications
513
Organisations associées
240
Critères d'attribution
Documents
Anuncio de Licitación
Pliego
Acuerdo de iniciación del expediente
Memoria justificativa
Documento de aprobación del expediente
Edicto inicio trámites contratación
77-25 PLIEGO CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 17-07-25.PDF
Pliego Prescripciones Técnicas
03_PRESUPUESTO_UPO_REV05.BC3
Memoria justificativa
Documento de aprobación del expediente
Edicto inicio trámites contratación
Acuerdo de iniciación del expediente
Actos públicos informativos o de aperturas de ofertas
Requerimiento previo adjudicación - Construcciones Pérez Jiménez
Next requerimiento complementario previo adjudicación - Construcciones Pérez Jiménez
Adjudicación
Actos públicos informativos o de aperturas de ofertas
Requerimiento previo adjudicación - Construcciones Pérez Jiménez
Next requerimiento complementario previo adjudicación - Construcciones Pérez Jiménez
Edicto Adjudicación
Documento de Acta de Adjudicación
Edicto Adjudicación
Formalización
Documento de Acta de Formalización
Localisation :
Sevilla, ESStatut
RésolueProcédure
Ouvert simplifiéType de contrat
TravauxDate de publication
23 juillet 2025Budget hors taxes
691 789,17 €Valeur estimée du contrat
830 147,00 €Date limite
13 août 2025Durée du contrat
3 moisProlongation
-Garantie
Definitiva: 5%