Travaux de revêtement de rues pour Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de La Villa de Don Fadrique
Résolue
- Travaux
- Toledo, La Villa de Don Fadrique (Toledo), ES
- 428/2025-C/Cervanta
Montant
Appel d'offres pour Rénovation du réseau d'approvisionnement en eau potable et en asphalte dans la rue Cervanta
L'appel d'offres identifié avec le dossier 428/2025-C/Cervanta est lié au secteur Travaux.
Cet appel d'offres est localisé en Toledo, La Villa de Don Fadrique (Toledo), ES, Castilla-La Mancha, ES.
L'appel d'offres est classé sous plusieurs codes CPV, incluant CPV, entre autres Travaux de revêtement de rues (Aucun code: 45233252), Travaux de resurfaçage de chaussées (Aucun code: 45233223), entre autres.
Toutes les informations mises à jour en temps réel
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de La Villa de Don Fadrique
Total des soumissions
29
Soumissions actives
0
Total des adjudications
29
Organisations associées
20
Critères d'attribution
Documents
Anuncio de Licitación
Pliego
Acuerdo de iniciación del expediente
pcap.pdf
proyecto.pdf
Anexo declaracion responsable.pdf
modelo oferta.pdf
Acuerdo de iniciación del expediente
Actos públicos informativos o de aperturas de ofertas
Acta del órgano de asistencia
Acta del órgano de asistencia
Actos públicos informativos o de aperturas de ofertas
Actos públicos informativos o de aperturas de ofertas
Acta del órgano de asistencia
Adjudicación
Actos públicos informativos o de aperturas de ofertas
Acta del órgano de asistencia
Actos públicos informativos o de aperturas de ofertas
Acta del órgano de asistencia
Actos públicos informativos o de aperturas de ofertas
Acta del órgano de asistencia
Acuerdo de la JGL de 18/6/2025 "Adjudicación del contrato de obras a OPMJ, S.L."
Documento de Acta de Adjudicación
Acuerdo de la JGL de 18/6/2025 "Adjudicación del contrato de obras a OPMJ, S.L."
Formalización
Documento de Acta de Formalización
Anuncio de Licitación
Pliego
Adjudicación
Formalización
Acuerdo de iniciación del expediente
Actos públicos informativos o de aperturas de ofertas
Acta del órgano de asistencia
Actos públicos informativos o de aperturas de ofertas
Acta del órgano de asistencia
Actos públicos informativos o de aperturas de ofertas
Acta del órgano de asistencia
Acuerdo de la JGL de 18/6/2025 "Adjudicación del contrato de obras a OPMJ, S.L."
Localisation :
Toledo, La Villa de Don Fadrique (Toledo), ESStatut
RésolueProcédure
OuvertType de contrat
TravauxDate de publication
20 mai 2025Budget hors taxes
123 966,94 €Valeur estimée du contrat
123 966,94 €Date limite
9 juin 2025Durée du contrat
2 moisProlongation
-Garantie
Definitiva: 5%
Voir les informations complètes et mises à jour
Pour accéder à toutes les informations détaillées et mises à jour de cet appel d'offres, accédez à notre plateforme Tendios.
Accéder à Tendios