Servicios de salud y seguridad pour Subsecretaría - Conselleria de Justicia y Administración Pública de la Generalitat Valenciana
Résolue
- Services
- Valencia, Elche, ES
- CMAYOR/2025/15Y04/0011
Montant
Appel d'offres pour Servicios para la dirección de obra, dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud de las obras de reforma del acceso principal de la ciudad de la justicia de elche.
L'appel d'offres identifié avec le dossier CMAYOR/2025/15Y04/0011 est lié au secteur Services.
Cet appel d'offres est localisé en Valencia, Elche, ES, Comunidad Valenciana, ES.
L'appel d'offres est classé sous plusieurs codes CPV, incluant CPV, entre autres Servicios de salud y seguridad (Aucun code: 71317200), Servicios de arquitectura, ingeniería y planificación (Aucun code: 71240000), entre autres.
Toutes les informations mises à jour en temps réel
Subsecretaría - Conselleria de Justicia y Administración Pública de la Generalitat Valenciana
Total des soumissions
62
Soumissions actives
0
Total des adjudications
55
Organisations associées
45
Critères d'attribution
Documents
Anuncio de Licitación
Pliego
PLIEGO ABIERTO simp SERVICIOS_f.pdf
3_PPTP_SERVICIOS_f.pdf
Anexo I def 25_0011_firmado.pdf
ANEXO III modelo DR con oferta 25_11.docx
ANEXO VII UTE 25_11.docx
ANEXO VIII confidencialidad 25_11.docx
Memoria justificativa
Composición de la mesa de contratación
Acuerdo de iniciación del expediente
Documento de aprobación del expediente
Rectificación de Anuncio de Licitación
Rectificación de Pliego
Ampliación de plazo
Composición de la mesa de contratación
Proyecto de obra
Acuerdo de iniciación del expediente
Memoria justificativa
Documento de aprobación del expediente
Ampliación de plazo
Acta del órgano de asistencia
requerimiento de documentación al propuesto como adjudicatario
Acta del órgano de asistencia
Rectificación de Adjudicación
Proyecto de obra
Acta del órgano de asistencia
requerimiento de documentación al propuesto como adjudicatario
Acta del órgano de asistencia
Documento de Acta de Adjudicación
Formalización
Documento de Acta de Formalización
Rectificación de Anuncio de Licitación
Anuncio de Licitación
Rectificación de Pliego
Rectificación de Adjudicación
Adjudicación
Formalización
Memoria justificativa
Composición de la mesa de contratación
Acuerdo de iniciación del expediente
Documento de aprobación del expediente
Ampliación de plazo
Proyecto de obra
Acta del órgano de asistencia
requerimiento de documentación al propuesto como adjudicatario
Acta del órgano de asistencia
Localisation :
Valencia, Elche, ESStatut
RésolueProcédure
Ouvert simplifiéType de contrat
ServicesDate de publication
25 avril 2025Budget hors taxes
7 000,39 €Valeur estimée du contrat
7 000,39 €Date limite
13 mai 2025Durée du contrat
16 moisProlongation
-Garantie
Definitiva: 5%
Voir les informations complètes et mises à jour
Pour accéder à toutes les informations détaillées et mises à jour de cet appel d'offres, accédez à notre plateforme Tendios.
Accéder à Tendios