
Trabajos de construcción de inmuebles para Pleno del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama
Resuelta
- Obras
- España - Madrid
- 14996/2024ObraCentrodeArte
Importe
Licitación de Contrato de obra para ejecución de edificio polivalente destinado a Centro de Arte y Escuela de Música en edificio inacabado existente en Paracuellos de Jarama
La licitación identificada con el expediente 14996/2024ObraCentrodeArte está relacionada con el sector Obras. Esta licitación, publicada el 19 de diciembre de 2024 y actualizada por última vez el 14 de mayo de 2025, tiene como objetivo Contrato de obra para ejecución de edificio polivalente destinado a Centro de Arte y Escuela de Música en edificio inacabado existente en Paracuellos de Jarama. El valor estimado del contrato es de 4.711.994,02 € , con un presupuesto sin impuestos de 3.926.661,69 € . La modalidad de procedimiento es Abierto, y actualmente su estado es Resuelta.
Esta licitación se localiza en España - Madrid, Comunidad de Madrid, ES. La fuente principal de esta información es la Plataforma de Contratación del Sector Público .
La licitación se encuentra clasificada bajo varios códigos CPV, incluyendo Trabajos de construcción de inmuebles (código: 45210000), entre otros.
Pleno del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama
Total des soumissions
13
Soumissions actives
0
Total des adjudications
8
Organisations associées
7
Criterios de adjudicación
Documentos
Anuncio de Licitación
Pliego
Memoria justificativa
Informe de insuficiencia de medios
PCA.pdf
PROYECTO.pdf
Adjudicación
Formalización
Acta del órgano de asistencia
Acta del órgano de asistencia
Acta del órgano de asistencia
ACUERDO ADJUDICACIÓN
Acta del órgano de asistencia
Informe de insuficiencia de medios
Memoria justificativa
Acta del órgano de asistencia
Acta del órgano de asistencia
ACUERDO ADJUDICACIÓN
Localización:
España - MadridEstado
ResueltaProcedimiento
AbiertoTipo de contrato
ObrasFecha de publicación
19 de diciembre de 2024Presupuesto sin impuestos
3.926.661,69 €Valor estimado del contrato
4.711.994,02 €Fecha límite
15 de enero de 2025Duración del contrato
-Prórroga
-Garantía
-