
Trabajos de construcción de instalaciones deportivas para Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Esquivias
Resuelta
- Obras
- España - Toledo - Esquivias
- 1301/2024
Importe
Licitación de Contrato de obras para la ejecución del proyecto "Dos pistas de pádel cubiertas"
La licitación identificada con el expediente 1301/2024 está relacionada con el sector Obras. Esta licitación, publicada el 18 de noviembre de 2024 y actualizada por última vez el 22 de enero de 2025, tiene como objetivo Contrato de obras para la ejecución del proyecto "Dos pistas de pádel cubiertas". El valor estimado del contrato es de 108.819,18 € , con un presupuesto sin impuestos de 108.819,18 € . La modalidad de procedimiento es Abierto simplificado, y actualmente su estado es Resuelta.
Esta licitación se localiza en España - Toledo - Esquivias, Castilla-La Mancha, ES. La fuente principal de esta información es la Plataforma de Contratación del Sector Público .
La licitación se encuentra clasificada bajo varios códigos CPV, incluyendo Trabajos de construcción de instalaciones deportivas (código: 45212200), entre otros.
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Esquivias
Total des soumissions
63
Soumissions actives
0
Total des adjudications
63
Organisations associées
39
Criterios de adjudicación
Documentos
Anuncio de Licitación
Pliego
Documento de aprobación del expediente
Diligencia_PCAP.pdf
20241022_Otros_Proyecto_PROYECTO DE DOS PISTAS DE PADEL CUBIERTAS EN ESQUIVIAS 02_signed.pdf
DECLARACION RESPONSABLE.pdf
Adjudicación
Actos públicos informativos o de aperturas de ofertas
Acta del órgano de asistencia
Formalización
Localización:
España - Toledo - EsquiviasEstado
ResueltaProcedimiento
Abierto simplificadoTipo de contrato
ObrasFecha de publicación
18 de noviembre de 2024Presupuesto sin impuestos
108.819,18 €Valor estimado del contrato
108.819,18 €Fecha límite
10 de diciembre de 2024Duración del contrato
-Prórroga
-Garantía
Garantía requerida