
Colocación de cubiertas metálicas para Alcaldía del Ayuntamiento de Cistierna
Publicada
- Obras
- Cistierna (León), León, ES
- 1556/2025
Importe
Licitación de El objeto del contrato es la realización de la obra denominada “REFORMA DE FACHADA, CUBIERTA Y TERRAZAS DE RESIDENCIA PARA LA 3ª EDAD EN C/ SAN GUILLERMO 65 DE CISTIERNA-”, conforme al proyecto técnico redactado por Vicente del Río Arroyo, arquitecto, aprobado por Resolución de alcaldía número 2025-0626, de 18 de noviembre Código CPV 4526100, 45261213-0 Colocación de cubiertas metálicas
La licitación identificada con el expediente 1556/2025 está relacionada con el sector Obras. Esta licitación, publicada el 19 de noviembre de 2025 y actualizada por última vez el 19 de noviembre de 2025, tiene como objetivo Las obras se sitúan en la Residencia de Personas Mayores San Guillermo I, en la calle del mismo nombre, número 65, de la localidad de Cistierna. Referencia catastral 6716902UN2461N0001RK. La descripción general de las obras proyectadas y, por consiguiente, el objeto del contrato que se tramita en este expediente consiste en la ejecución de actuaciones previas para eliminación de los elementos de carpintería/cerrajerías existentes en la zona central de la fachada y su sustitución por elementos constructivos que proporcionen una estanqueidad hasta ahora confiada a los continuos sellados. De esta manera, una vez eliminado el elemento mencionado, se prepararán las superficies y huecos para albergar los nuevos elementos constructivos, esencialmente carpintería y cubiertas metálicas. Asimismo, se incorporará una sobrecubierta metálica en todos los paramentos de cubierta plana actual. En las terrazas se realizará el levantado completo de las capas de terminación y su sustitución por cubiertas planas transitables nuevas.. El valor estimado del contrato es de 116.334,53 € , con un presupuesto sin impuestos de 116.334,53 € . La modalidad de procedimiento es Abierto simplificado, y actualmente su estado es Publicada.
Esta licitación se localiza en Cistierna (León), León, ES, Castilla y León, ES. La fuente principal de esta información es la Plataforma de Contratación del Sector Público .
La licitación se encuentra clasificada bajo varios códigos CPV, incluyendo CPV, entre otros Colocación de cubiertas metálicas (Sin código: 45261213), Trabajos de construcción de cubiertas y estructuras de cerramiento, y trabajos conexos (Sin código: 45261000), entre otros.
Alcaldía del Ayuntamiento de Cistierna
Total de licitaciones
47
Licitaciones activas
1
Total de Adjudicaciones
45
Organizaciones Relacionadas
33
Criterios de adjudicación
Documentos
Anuncio de Licitación
Pliego
Pliego de clausulas administrativas particulares del contrato de obra 1556_2025.pdf
PByE reforma de fachada cubierta y terrazas de residencia para la Tercera edad San Guillermo I.pdf
ANEXO I DECLARACION RESPONSABLE En todo caso en el sobre unico.pdf
ANEXO II PROPOSICION ECONOMICA En todo caso en el sobre unico.pdf
ANEXO III Integracion de la solvencia Si fuera el caso por el licitador propuesto.pdf
ANEXO IV Relacion de obras ejecutadas Solo el licitador propuesto.pdf
ANEXO V Documentos de caracter confidencial Opcional.pdf
ANEXO VI Comunicacion de subcontratacion En su caso solo por el adjudicatario.pdf
Cuadro resumen de caracteristicas del contrato del contrato de obra 1556_2025.pdf
Memoria justificativa del contrato de obra 1556_2025.pdf
Resolucion 2025 0627 19 noviembre Aprobacion del expediente de contratacion de obras 1556_2025.pdf
Localización:
Cistierna (León), León, ESEstado
PublicadaProcedimiento
Abierto simplificadoTipo de contrato
ObrasFecha de publicación
19 de noviembre de 2025Presupuesto sin impuestos
116.334,53 €Valor estimado del contrato
116.334,53 €Fecha límite
9 de diciembre de 2025Duración del contrato
3 mesesPrórroga
-Garantía
Definitiva: 5%